Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB als PDF herunterladen · Stand: Dezember 2025
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Zaiß Elektrotechnik, Tillmannsstr. 31, 58135 Hagen
Stand: Dezember 2025
§1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen Zaiß Elektrotechnik, Tillmannsstr. 31, 58135 Hagen (nachfolgend „Auftragnehmer“) und seinen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“).
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.
§2 Vertragsschluss
(1) Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
(2) Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung oder mit Ausführung der Leistung durch den Auftragnehmer zustande.
§3 Leistungsumfang
(1) Der Leistungsumfang ergibt sich ausschließlich aus der Auftragsbestätigung, dem Angebot oder dem abgeschlossenen Vertrag.
(2) Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
§4 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen innerhalb von 5 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.
(3) Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
(4) Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.
§5 Bonitätsprüfung / Creditreform
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Wahrung seiner berechtigten Interessen vor Vertragsschluss und während der Vertragslaufzeit eine Bonitätsprüfung des Auftraggebers vorzunehmen.
(2) Zu diesem Zweck ist der Auftragnehmer berechtigt, Auskünfte bei Wirtschaftsauskunfteien, insbesondere bei der Creditreform, einzuholen und dort relevante Vertrags- und Zahlungsdaten zu übermitteln, soweit dies zur Beurteilung des Kreditrisikos oder zur Durchsetzung berechtigter Forderungen erforderlich ist.
(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
§6 Ausführungsfristen und Termine
(1) Ausführungsfristen und Termine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.
(2) Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Materialmangel oder unvorhersehbarer Ereignisse, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verlängern die Leistungsfristen angemessen.
§7 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass alle zur Leistungserbringung erforderlichen Voraussetzungen rechtzeitig vorliegen.
(2) Verzögerungen oder Mehrkosten, die durch fehlende oder unzureichende Mitwirkung entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.
§8 Abnahme
(1) Die Abnahme der Leistungen hat unverzüglich nach Fertigstellung zu erfolgen.
(2) Mit Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.
§9 Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
(2) Offensichtliche Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Kalendertagen nach Abnahme schriftlich anzuzeigen.
§10 Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
(3) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.
§11 Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem Vertragsverhältnis Eigentum des Auftragnehmers.
§12 Datenschutz
(1) Personenbezogene Daten des Auftraggebers werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet.
(2) Nähere Informationen zum Datenschutz sind der separat bereitgestellten Datenschutzerklärung zu entnehmen.
§13 Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.
§14 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.